Impressum

Verantwortlich:

ELTECH Elektroinstallationen Ges.m.b.H.

Hochwassergasse 2

1230 Wien

 

Kontakt

Telefon: 01/616 33 50

Telefax: 01/616 33 50-20

E-Mail: office@eltech.at 

Registereintrag

Eintragung im Handelsregister

Registergericht: Wien

Registernummer: FN 93914i

 

Umsatzsteuer-ID

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

ATU 15583802

 

Dienstgebernummer

600484078

 

Bankverbindung

IBAN: AT052011100008108692

BIC: GIBAATWWXXX

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma

ELTECH Elektroinstallationen Ges.m.b.H.

 

Stand Mai 2018

 

 

  1. Schriftliche Auftragsbestätigung

Der Auftrag des Kunden auf Grund eines Kostenvoranschlages bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der schriftlichen Auftragsbestätigung durch die Firma Eltech Elektroinstallationen GmbH.

 

  1. Zahlungen
    Wenn keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen wird sind 50 % der Auftragssumme binnen 14 Tagen nach schriftlicher Auftragsbestätigung, der Rest nach Fertigstellung der Arbeiten zu
    leisten.

    Eine Aufrechnung von Forderungen des Auftraggebers gegen Forderungen des Auftragnehmers ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.


Für den Fall des Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in der Höhe von 12 % p.a. oder nachgewiesene höhere Zinsen vereinbart. Der in Zahlungsverzug befindliche Auftraggeber hat alle Kosten der Rechtsverfolgung – insbesondere Anwaltskosten nach den autonomen Honorarrichtlinien (AHR) subsidiär nach dem Rechtsanwaltstarif – zu bezahlen.

 

  1. Eigentumsvorbehalt
    Alle gelieferten und montierten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Auftragnehmers. Gerät der Auftraggeber in Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt die in seinem Vorbehalt stehenden Waren ohne gerichtliche Hilfe zurückzunehmen, ohne dass dies einem Rücktritt vom Vertrag gleichzusetzen ist.

 

  1. Gewährleistung
    Der Auftragnehmer verständigt den Auftraggeber vom Übergabetermin. Bleibt der Auftraggeber dem Übergabetermin fern gelten die Arbeiten als ordnungsgemäß übergeben.


Die Gewährleistung erfolgt durch kostenlose Behebung der nachgewiesenen Mängel in angemessener Frist.


Das Einbehaltungsrecht des Auftraggebers wird, soweit gesetzlich zulässig dahingehend eingeschränkt, dass nur ein Betrag bis zum Zweifachen der Mängelbehebungskosten einbehalten werden darf.

 

  1. Schadenersatz, Produkthaftung

Soweit gesetzlich zulässig wird jegliche Haftung des Auftragnehmers ausgeschlossen. Schadenersatz für Vermögens- und Folgeschäden (entgangener Gewinn, Produktionsausfall, Verdienstentgang etc.), die der Auftraggeber oder seine Abnehmer erleiden, ist ausgeschlossen.

 

Die Haftung nach dem Produkthaftpflichtgesetz für Sachschäden aus einem Produktfehler, die ein Unternehmer erleidet, wird für alle an der Herstellung und im Vertrieb beteiligten Unternehmen ausgeschlossen. Der Auftraggeber ist verpflichtet diese Freizeichnungsklausel einschließlich der Verpflichtung zur Überbindung mit seinem Abnehmer zu vereinbaren. Die Haftung für Regressansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz wird ausgeschlossen.

 

  1. Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass die Firma Eltech Elektroinstallationen Ges.m.b.H. personenbezogene Kontaktdaten zu Zwecken der Auftragserfüllung an Lieferanten sowie an Firmen, welche zur Erreichung des Auftragszieles erforderlich sind, weiterleitet. Der Auftraggeber kann jederzeit, ohne Angaben von Gründen, von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen.

 

  1. Gerichtsstand, Erfüllungsort, anzuwendendes Recht

Gerichtsstand:        Wien Innere Stadt

Erfüllungsort:         1230 Wien
Es gilt das österreichische Recht                                                                          

FN 93914i

 

ELTECH

Elektroinstallationen Ges.m.b.H
Hochwassergasse 2
1230 Wien

 

Telefon: +43 1 616 33 50

Fax: +43 1 616 33 50 20

office@eltech.at

Unsere Bürozeiten

Montag bis Donnerstag:

8:00 Uhr bis 16:00 Uhr

 

Freitag:

8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© ELTECH Elektroinstallationen Ges.m.b.H


Anrufen

E-Mail